Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM      
Portal de Compras Públicas
Licitación Pública LPU 12/2022

CONVOCATORIA

EDIFICIO I+D+i - Biotecnología (S08)
OFICINA CONTRATACION CENTRAL
EXP:308/2022
19/10/2022
Ajuste alzado con presupuesto oficial no detallado
De etapa única nacional
05/12/2022 10:00

 

Descarga de documentación

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08)
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (1,00)
Lugar de entrega: Teniente Manuel Origone 151 (1688) VILLA TESEI
NO NO 1,00 UNIDAD CONSTRUCCION CONSTRUCCION EDILICIA (3.3.1.05236) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
     

En el marco del Programa Federal Construir Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional de Hurlingham anuncia el presente llamado a Licitación. La República Argentina ha comprometido recursos del presupuesto nacional para financiar la presente obra según el siguiente detalle: EDIFICIO l+D+i Biotecnología (S08) - Universidad Nacional de Hurlingham.

Tipo de Obra: Obra Nueva. Presupuesto Oficial: $ 629.148.973,58 (base septiembre 2022).

Plazo de Ejecución: 420 (cuatrocientos veinte) días.

Recepción de Ofertas: Hasta el 5/12/2022, a las 10:00 h.

Apertura de Ofertas: 5/12/2022, a las 11:00 h.

Obtención de pliegos: www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/construirciencia

Consultas: comprasycontrataciones@unahur.edu.ar.

Lugar de Apertura y Recepción de Ofertas: Av. Vergara 2222, Villa Tesei - Bs.As.

Principales requisitos calificatorios: - Capacidad Requerida $ 539.270.548,80.-

Acreditar Superficie Construida de 4.000 m2. 

IMPORTANTE: Los valores de las Ofertas deberán ser al mes correspondiente a la presentación de las mismas, siendo este, el mes básico contractual para la redeterminación de precios. El certificado, constancia o verificación del Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, deberá tener una antelación no mayor a siete (7) días de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:1665 05/12/2022 09:42 1   NO
CRO:1666 05/12/2022 09:43 2   NO
CRO:1667 05/12/2022 09:56 3   NO
Oficina de contratación
OFICINA CONTRATACION CENTRAL
AV. VERGARA 2222, VILLA TESEI, Buenos Aires
2066-1958
comprasycontrataciones@unahur.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:138/2022
05/12/2022 11:00
05/12/2022 12:00
AV. VERGARA 2222, VILLA TESEI, Buenos Aires
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
En dictamen
Ofertas presentadas

ASHOKA CONSTRUCCIONES SA

CRO:1665
05/12/2022
Seguro de caución por 6291489.74 Peso argentino.
$ 555.747.260,00
Peso argentino

120 días

420 días

FOLIO 3 - GARANTÍA FOLIO 9 - CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN RNCOP FOLIO 91 - OFERTA ECONÓMICA
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08) Principal 1 UNIDAD $ 555.747.260,00 $ 555.747.260,00  

GRAFT ESTUDIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CRO:1666
05/12/2022
Seguro de caución por 6291489.74 Peso argentino.
$ 621.129.290,93
Peso argentino

120 días

420 días

FOLIO 2 - GARANTÍA FOLIO 7 - CONSTANCIA INSCRIPCIÓN RNCOP FOLIO 447 - OFERTA ECONÓMICA
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08) Principal 1 UNIDAD $ 621.129.290,93 $ 621.129.290,93  

ERNESTO TARNOUSKY S A

CRO:1667
05/12/2022
Seguro de caución por 6291489.74 Peso argentino.
$ 717.229.854,24
Peso argentino

120 días

420 días

FOLIO 1 - GARANTÍA FOLIO 4BIS - CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN RNCOP FOLIO 330 - OFERTA ECONÓMICA
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08) Principal 1 UNIDAD $ 717.229.854,24 $ 717.229.854,24  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:130/2022

Proveedores admisibles:

- GRAFT ESTUDIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- ERNESTO TARNOUSKY S A

- ASHOKA CONSTRUCCIONES SA

Renglón 1 (CONSTRUCCION EDILICIA)

EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08)

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ASHOKA CONSTRUCCIONES SA EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08) Principal Por menor precio 1,00 UNIDAD $ 555.747.260,00 $ 555.747.260,00  
No aceptar   ERNESTO TARNOUSKY S A EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08) Principal Diferir la consideración de la oferta para una siguiente etapa 1,00 UNIDAD $ 717.229.854,24 $ 717.229.854,24  
No aceptar   GRAFT ESTUDIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EDIFICIO I+D+i Biotecnología (S08) Principal Diferir la consideración de la oferta para una siguiente etapa 1,00 UNIDAD $ 621.129.290,93 $ 621.129.290,93  

OBSERVACIONES: Se reúne la Comisión de Evaluación designada en el marco de la Licitación Pública N° 12/22 para la obra "EDIFICIO I+D+i – Biotecnología (S08)", cuyo proceso ha sido autorizado por la Resolución R N° 488/22, a los efectos que se realice la evaluación de las ofertas oportunamente recibidas. En lo general: Se advierte previo a la apertura de las ofertas, las constancias emitidas por el sistema Diaguita de esta Universidad, por la recepción de las mismas: - ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A.: Constancia de recepción de oferta N° 1665 fechada el 05/12/22. - GRAFT ESTUDIO S.R.L.: Constancia de recepción de oferta N° 1666 fechada el 05/12/22. - ERNESTO TARNOUSKY S.A.: Constancia de recepción de oferta N° 1667 fechada el 05/12/22. El proceso fue enmarcado en una Licitación Pública con un costo estimado de PESOS SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 629.148.973,58), enmarcado en el art. 24 del Decreto delegado N° 1023/01 y art. 14 y 27 inc. a) del Reglamento de Compras y Contrataciones, y su modificatoria art. 1° de la RCS N° 142/2020 y concordantes, de esta Universidad, bajo el Nro. 12/22, con la convocatoria para adjudicar 1 renglón. Se verifica entonces que la apertura de ofertas se realizó el día 05/12/22, a las 11:00 hs. y se recibieron 3 ofertas válidas: - ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A.: Por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($555.747.260.-). - GRAFT ESTUDIO S.R.L.: Por un monto total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($621.129.290,93). - ERNESTO TARNOUSKY: Por un monto total de PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($717.229.854,24.-) Previo al análisis de las ofertas, esta Comisión consultó el Registro de Proveedores de la Universidad, no advirtiéndole anotaciones en el mismo, respecto de los oferentes de la presente. Se procederá entonces al análisis de los extremos formales, aspectos económicos y técnicos de las ofertas recibidas, estableciendo para dicho análisis un orden ascendente respecto de los precios cotizados, evaluando en primer término a la empresa que oferta el menor precio. RAZÓN SOCIAL: ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. CUIT: 30-71040191-4 1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 20 por un monto de $6.291.489,73: CUMPLE. 2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la fecha de la apertura de la licitación con saldo de capacidad económico financiera de contratación referencial igual o superior a $539.270.548,80: CUMPLE. 3) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente con indicación de las seleccionadas para calificar (4.000m2 en 4 contratos finalizados en los últimos 5 años): CUMPLE. 4) Documentación que certifique la efectiva ejecución por el oferente de las obras seleccionadas para calificar: PRESENTA PARCIALMENTE. 5) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y su conformidad (Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto con una experiencia mínima en la profesión de 5 años de los cuales 2 tienen que haber sido en carácter de Representante Técnico o Director de Obra, matriculado y habilitado, con antecedentes en obras de características similares). CUMPLE 6) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta. CUMPLE. 7) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una asociación de empresas. CUMPLE. 8) Si el oferente fuere una asociación de empresas, compromiso de conformación de unión transitoria de empresas con indicación de los porcentajes de participación de cada uno de sus miembros. NO CORRESPONDE. 9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos: CUMPLE. 10) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompañando los antecedentes del subcontratista: NO PRESENTA. 11) Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas. Cumple. 12) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos según RG 1814/05 o la que en el futuro haga sus veces: CUMPLE. 13) La oferta económica respetando el modelo incluido en el pliego: CUMPLE. 14) El presupuesto de la oferta para la obra: CUMPLE. 15) Análisis de precios: CUMPLE. 16) Plan de trabajos: CUMPLE. 17) Curva de inversión: CUMPLE. 18) Constancia de visita: CUMPLE. 19) Constitución de domicilio en Hurlingham: CUMPLE. Respecto de lo requerido en el artículo 23 punto 4) se advierte que el oferente presenta documentación parcial, por lo que esta Comisión, en uso de las atribuciones conferidas mediante el artículo 30 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, le solicita al oferente la subsanación de dicha omisión. Habiendo remitido el oferente la documentación solicitada en fecha 21 de diciembre, se da cumplimiento con la totalidad de lo establecido en el Pliego y se recomendará su adjudicación sin realizar el análisis de las siguientes ofertas en orden de precios, quedando dicha evaluación supeditada a la consideración del comitente. Dictamen de Evaluación: En atención a la oferta evaluada, se RECOMIENDA: ADJUDICAR la obra “EDIFICIO I+D+i – Biotecnología (S08)” a ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT: 30-71040191-4) , por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($555.747.260.-), por ser su oferta ajustada a lo solicitado, acorde al presupuesto oficial y ser la de menor precio. A los 22 días del mes de diciembre de 2022, se remite el presente Dictamen a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de su comunicación y difusión.

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.4.0